Блог
Главная | Семейное право | Общий договор на поставку товара

Договор поставки товаров (на основании заказов покупателя)


Материалы по теме:

В соответствии с настоящим Договором, Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, на условиях, в объёмах и в количествах, указанных в спецификациях, согласованных и надлежащим образом подписанных Сторонами, являющихся неотъемлемой частью Договора.

В спецификациях указываются следующие данные: Покупатель вправе по согласованию с Поставщиком изменить спецификацию. Поставка отгрузка Товара осуществляется в адрес указанного Покупателем Грузополучателя, если другие условия поставки не будут письменно согласованы Сторонами. Цена и условия оплаты Товара 2. Цена, стоимость Товара, сроки и порядок оплаты определяются в соответствии с согласованной Сторонами спецификацией.

Расчеты производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в соответствии с условиями, согласованными Сторонами в спецификации.

Как заполнять договор поставки товара?

Оплата товара производится в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному на день выставления счета на основании счета Поставщика и на условиях, оговоренных в Приложениях к данному договору. Все виды банковских сборов и расходов по настоящему Договору, взимаемых банком Покупателя, оплачивает Покупатель, взимаемых банком Поставщика, оплачивает Поставщик. Цена включает НДС, стоимость товара, его транспортировку, доставку, упаковку, а также оформление соответствующей товаросопроводительной документации. Сроки и порядок поставки Товара 3.

Поставка товара Поставщиком осуществляется на склад грузополучателя с обязанностью доставки товара Грузополучателю в сроки и на условиях, согласованных в спецификации. Расходы при поставке Товара, оплачиваются Поставщиком. Поставщику предоставляется право досрочной поставки Товара с предварительного письменного согласия Покупателя.

Датой поставки Продукции считается дата подписания Покупателем товарно-транспортной накладной на складе Покупателя грузополучателя по количеству и качеству. Право собственности, переходит от Поставщика к Покупателю на складе Покупателя грузополучателя с момента подписания товарно-транспортной накладной о приёмке товара по количеству и качеству.

прокторы Общий договор на поставку товара Рецепторы

При этом ответственность за сохранность Товара Покупатель несет с момента передачи и подписания соответствующих накладных. Не позднее, чем за одну неделю до начала поставки, Поставщик уведомляет Покупателя по факсу или электронной почте ожидаемую дату поставки. Поставщик обязуется предоставлять Покупателю счет — фактуру и товарную накладную на отгруженный товар в течение 5-и дней с момента поступления товара на склад Покупателя.

Упаковка и маркировка Товара 4. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его морем, железнодорожным, авиа и автотранспортом с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения, принимая во внимание сроки гарантии.

Общий договор на поставку товара чувствовал

Товар должен быть упакован таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри тары при изменении её положения. Упаковка должна быть приспособлена к перегрузкам на тележках и автокарах, если это допускается весом и объёмом отдельных мест. Поставщик несёт ответственность перед Покупателем за порчу или повреждение Товара вследствие ненадлежащей упаковки и компенсирует Покупателю реальный ущерб, связанный с некачественной упаковкой Продукции. Тара и ящики, в которые будет упакована Продукция, маркируются с трёх сторон: Погрузка и размещение Товара в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующих на транспорте.

Если при приемке Товара будет обнаружено повреждение недостача Товара вследствие нарушения целостности его тары упаковки , то Поставщик будет нести самостоятельную ответственность за недопоставку повреждение Товара. Приемка Товара Покупателем по количеству мест и внешнему осмотру целостности упаковки, должна быть осуществлена незамедлительно после приёма товара на складе и все дефекты и замечания, обнаруженные при осмотре, должны быть отражены в товарно-транспортной накладной.

Претензии по количеству мест и внешнему осмотру целостности упаковки, не указанные в товарно-транспортной накладной, приниматься не будут. Поставщик гарантирует, что качество и комплектность поставляемого Товара соответствует условиям настоящего Договора и подтверждается Сертификатом качества, выданным заводом изготовителем и актом приемки-передачи оборудования. В случае необходимости по требованию Покупателя произвести инженерную проверку Товара и монтаж оборудования представителем Поставщика, данные действия будут согласованы дополнительно и указаны в спецификациях, согласованных и надлежащим образом подписанных Сторонами, являющихся неотъемлемой частью Договора.

При несоответствии полученного Товара по качеству товаросопроводительным документам вызов представителя Поставщика для участия в приемке обязателен. При неявке представителя в течение 5 дней со дня получения Поставщиком вызова, приемка производится без участия представителя Поставщика с участием представителя сторонней организации. При не достижении сторонами согласия по качеству продукции, стороны могут привлечь для проведения анализа экспертную организацию, оплата услуг которой осуществляется за счет Покупателя.

В случае, если экспертиза подтверждает ненадлежащее качество продукции, переданной Продавцом, то расходы по оплате услуг экспертной организации возмещаются Поставщиком в течение ти рабочих дней с момента получения соответствующего заключения и документов, подтверждающих факт оплаты Покупателем услуг экспертной организации. Права и обязанности сторон 7. Своевременно поставить товар в сроки, указанные в спецификации к настоящему Договору.

Качество Товара должно соответствовать предъявляемым Покупателем требованиям. Поставить Товар в количестве и ассортименте, указанном в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Поставщик обязан передать Грузополучателю Товар в таре и упаковке, предусмотренной для товаров данного вида и обеспечивающих его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки. Оплатить Товар в сумме и сроки, согласно спецификации.

Общий договор на поставку товара Сирэйнис

Обеспечить приемку Товара Грузополучателем. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. В случае нарушения срока поставки, предусмотренного в п. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по Договору и устранения нарушений.

При необходимости Покупатель предъявляет Поставщику претензии и иски, связанные с несохранной, некачественной некомплектной поставкой, или взыскании неустойки за нарушение сроков поставки не позднее 15 дней с момента получения груза Покупателем Грузополучателем.

Срок ответа на претензию составляет 10 десять рабочих дней с момента ее получения. Сторона не несет ответственности по Договору, если докажет, что выполнение его условий невозможно в силу непредсказуемых, непредотвратимых и непреодолимых обстоятельств непреодолимая сила , находящихся вне контроля Стороны: Эти обстоятельства должны быть подтверждены справками Торгово-промышленных палат или компетентных государственных органов Российской Федерации.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этим обстоятельствами.

Существенные условия договора поставки

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора, Стороны намерены решать путем переговоров. В случае невозможности решения спора путем переговоров он подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде г. Условия Договора носят конфиденциальный характер. С любой относящейся к Договору документацией и информацией могут быть ознакомлены только лица, состоящие в трудовых отношениях со Сторонами и непосредственно выполняющие служебные обязанности, связанные с договорной работой.

В случае нарушения условий конфиденциальности виновная Сторона возмещает другой Стороне причиненные ей этим убытки. Срок действия Договора и порядок его изменения и расторжения Договор вступает в силу в день подписания его обеими Сторонами и скрепления печатями и действует в течение года с момента подписания.

Если Сторона письменно не заявит другой Стороне не менее чем за 30 тридцать календарных дней до его окончания о намерении прекратить действие Договора, он будет считаться продленным на следующий календарный год. Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон. Изменения и дополнения, а также все согласования условий поставки, в том числе заявки, коммерческие предложения и спецификации к настоящему Договору имеют силу и являются неотъемлемой частью Договора, только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами и скреплены печатями Сторон.

Удивительно, но факт! При неявке представителя в течение 5 дней со дня получения Поставщиком вызова, приемка производится без участия представителя Поставщика с участием представителя сторонней организации. Поставка отгрузка Товара осуществляется в адрес указанного Покупателем Грузополучателя, если другие условия поставки не будут письменно согласованы Сторонами.

В случае противоречий между измененными Сторонами условиями поставки и прежними ее условиями, измененные условия поставки будут иметь для Сторон преобладающую силу. Стороны признают в рамках Договора юридическую силу и дату получения ими факсимильных документов. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Все юридические, фактические, почтовые, иные адреса и банковские реквизиты Сторон, приведенные в тексте настоящего договора, подлинные и признаны Сторонами. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны уведомить друг друга в тот же день. Настоящий Договор и Приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Читайте также

  • Участие адвоката по отдельной категории дел в арбитражном процессе
  • Калькулятор для расчета квартплаты
  • Семейное право 1917 - 1921